哈尔滨市轨道交通1号线一期、二期无障碍设施完善工程（二期）监理招标公告
项目编号： JL0100G20144（HTCL-205057）
1.招标条件
本招标项目哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程已由已由哈尔滨市2020年城市建设计划批准建设，招标人为哈尔滨地铁集团有限公司。建设资金来自财政资金和银行贷款。本项目已具备招标条件，现对该项目的无障碍设施完善工程（二期）监理进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：哈尔滨市轨道交通1号线一期、二期无障碍设施完善工程（二期）监理
2.2建设地点：哈尔滨市。
2.3建设规模：现将哈尔滨市轨道交通1号线一、二期工程18座地下站的22个出入口进行改造增设自动扶梯。
2.4计划工期：计划开工日期2020年11月30日，竣工日期2021年3月31日，总工期122日历天。
2.5项目服务期：施工期及其保修阶段
2.6质量目标：达到国家、行业、地方相关验收规范的合格标准。
2.7招标范围：哈尔滨市轨道交通1号线一期、二期无障碍设施完善工程（二期）所涉及的土建结构、装饰装修、动力照明、给排水及消防、FAS/BAS、通信、环控、电扶梯等工作。主要工作内容包括工程施工过程中安全质量管理、施工进度管理、施工资料管理、质保期阶段管理、施工图工程量清单核算、工程进度计量及支付、工程竣工结算审核等监理工作。
2.8标段划分：共划分为一个标段。招标控制价84.03万元。
3.投标人资格要求
3.1要求投标人具备建设行政主管部门核发工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。
3.2总监理工程师资格要求：具有房建或机电专业国家注册监理工程师执业资格证书及工程监理企业法定代表人书面任命文件，具有高级及以上技术职称，且未担任其他城市任何在施建设工程项目的总监理工程师。同时必须满足黑建规范〔2018〕1号文件的规定。
3.3项目组织机构除项目总监外，至少还需配备土建监理工程师1人；电气监理工程师1人；监理员1人；安全监理工程师1人。
3.4参加本次投标活动的企业授权委托代理人必须是投标企业拟派总监理工程师。
3.5投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监近3年如有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目总监犯行贿罪的情形），其投标将被否决。
3.6投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监如被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。
3.7本次招标不接受联合体投标。
3.8资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
4. 招标文件的获取
4.1潜在投标人应在“黑龙江公共资源交易网”（http://hljGzyjyw.gov.cn）进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件。下载时间为2020年10月21日14时30分至2020年10月27日14时30分（北京时间）。有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《关于黑龙江公共资源交易平台用户注册及办理数字证书的说明》。
4.2招标文件1000元/份，售后不退。潜在投标人使用数字证书通过“黑龙江公共资源交易网”在线支付下载。投标人点击“文件获取”，选择拟参与的交易项目，在线缴纳文件费，购买成功后需要立即选择保证金缴纳银行。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交方式为"黑龙江公共资源交易网"网上递交，"黑龙江公共资源交易网"网上递交电子投标文件截止时间为2020年11月16日09时30分00秒；
5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收，其投标将被否决。
6. 踏勘现场和答疑安排
6.1招标人不统一组织踏勘现场，由潜在投标人自行前往踏勘。
6.2招标人对招标文件的澄清通过网上进行。
7.开标方式
该项目为线上开标，开标时间为2020年11月17日9时30分。投标人无需在开标现场解密，在开标时间前，安装好数字证书驱动程序，提前登录交易平台（http://jypt.hljggzyjyw.gov.cn），在线上开标页面，按照远程开标操作手册完成开标程序。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在
“黑龙江公共资源交易网”（http://hljGzyjyw.gov.cn）、
“黑龙江工程招投标网”（http://ztb.hljjs.gov.cn/）、
“哈尔滨公共资源交易网-建设工程”（http://hrbggzy.org.cn/）
哈尔滨公共资源交易中心电子大屏幕 上发布。
9.其他
9.1本项目将按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18号）文件要求，对项目管理人员进行实名制管理。
9.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件受理期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
9.3按照在招标投标领域开展扫黑除恶专项斗争的工作要求，招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竞标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市举报受理中心举报电话：0451-84696346、58699097；哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：0451-87383319；哈尔滨市建设工程招投标办公室举报电话：0451-57836118、84518544、83084533.
10.联系方式
招 标 人：哈尔滨地铁集团有限公司
地 址：哈尔滨市南岗区西大直街357号
联 系 人：周立萍
电 话： 0451-51988733
招标代理机构：黑龙江省招标有限公司
地 址：哈尔滨市南岗区汉水路180号
联 系 人：申明慧 周岩青
电 话： 0451-82364715 82364797
电子邮件： hljyxzb5@126.com
开户银行：招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行
账号：451902390110302
京公网安备 11010802025919
